有关买卖合同范文汇总

　　出卖人： （以下简称甲方）

　　住所地：

　　法定代表人：

　　买受人：（以下简称乙方）

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品

　　达成以下买卖合同条款。

　　一、产品名称、型号、数量

　　二、产品质量

　　1、质量标准：

　　2、乙方对产品质量的特殊要求：

　　3、乙方对产品包装的特殊要求：

　　4、乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方；逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的，不受上述期限，视为甲方产品符合合同约定要求。

　　三、产品价款

　　1、产品的单价与总价：

　　上述货物的含税价为： 总价款为：

　　2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担：

　　甲方产品的包装物由 提供，包装费用由 承担。

　　甲主产品的运输由 办理，运输费用由 承担。

　　甲方产品的保险由 办理，保险费用由 承担。

　　甲方产品交付时的上下力支费用由 承担。

　　乙方承担的上述费用，乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。

　　四、产品交付

　　甲方产品交付方式为：乙方提货/甲方送货/甲方代办托运。产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后 天，若乙方对甲方产品有特殊要求的，甲方应当在乙方提供相关确认文件后 天内交货。但乙方未能按约定付款甲方有权拒绝交货，乙方未能及时提供相应文件的，甲方有权延期交货。在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担；产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。

　　五、价款结算

　　乙方应在本合同书签订 日内向甲方预付货款 元，甲方交付前给付价款 元，余款由乙方在收到甲方产品之日起 天内付清。

　　乙方应当以现金、支票或即期银行承兑汇票方式支付甲方价款。

　　双方同意乙方未能付清所有价款之前，甲方产品的所有权仍属于甲方所有。

　　六、合同的解除与终止

　　双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。

　　七、商业秘密

　　乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技术信息和营信息等）均为甲方的商业秘密。

　　无论何种原因终止、解除本合同的，乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。乙方违反上述约定的，应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

　　八、违约责任

　　本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金 元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等）。

　　九、不可抗力

　　因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后 日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

　　十、其他约定事项

　　1、乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。

　　2、签订或履行合同过程中，非经甲方书面同意或确认，乙方对甲方任何人员的个人借款，均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。

　　3、乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。

　　4、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。

　　5、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

　　6、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。

　　十一、争议解决

　　本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民提起诉讼解决。

　　十二、明示条款：

　　甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

　　十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

　　十四、本合同书一式四份，双方各执二份。

　　甲方 ：

　　委托代理人：

　　电话：

　　年 月 日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　电话：

　　年 月 日

有关买卖合同范文汇总

　　一、本合同适用于存量房买卖。

　　二、请用钢笔等不易褪色、变色且不易擦除的书写工具填写。

　　三、本合同的任何涂改均应由甲乙双方在涂改处签章确认。

　　四、本合同条款空白处由买卖双方商定填写。

　　五、请仔细阅读合同条款，以免引发纠纷。

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方在平等、自愿和诚实信用的基础上，经友好协商，就房屋买卖事宜达成一致意见并签订本合同。

　　第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方已对甲方房屋具体情况作了充分了解，并愿意购买该房屋。

　　该房屋具体情况如下：

　　1、房屋坐落于 。

　　2、房屋的所有权及该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

　　第二条 甲方保证上述房屋权属状况的真实性，保证该房屋不受他人合法追索。如果由此导致乙方受到损失，甲方应予补偿。

　　第三条 乙方应在X X X前向甲方支付定金（大写）X X X ，（小写） X X X 元，作为乙方为履行本合同向甲方提供的担保。

　　上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。

　　第四条 经双方协商确定，该房屋成交价款为人民币（大写）捌拾陆万元整，（小写）￥860000元。

　　房款的支付方式为现金。支付时间为：

　　1、乙方于 年 月 日前向甲方支付完房款。

　　2、乙方于领取房屋所有权证时支付余款X X X 元。

　　乙方未按约定支付房款时，则按下列约定承担违约责任：

　　1、乙方逾期支付房款时，每逾期一天，按实际欠款金额的万分

　　之X X X 支付违约金。

　　2、乙方逾期支付房款超过X X X 天，甲方有权解除本合同。甲方应于解除合同后三天内将已收房款退还乙方，所收定金不予退还。如甲方不愿意解除合同，则有权要求乙方按前款约定支付违约金。

　　第五条 甲方应于年 月 日前将房屋正式交付乙方，除本合同另有约定外，甲方应在交付房屋前将室内物品腾空并打扫干净。

　　双方约定于本合同签订后到有关部门办理物业服务、有线电视、固定电话、水、电、气、暖等相关附属设施的变更手续。

　　甲方未按约定履行以上义务的，则按下列约定承担违约责任：

　　1、甲方逾期交付房屋的`，每逾期一天，按总房款的万分之X X X支付违约金。

　　2、甲方逾期交付房屋照过X X X 天的，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除合同后X X X 天内将已收房款退还乙方并双倍返还定金。如乙方不愿意接触合同，则有权要求甲方按前款约定支付违约金。

　　3、甲方交付房屋的附属设施或装修不符合约定的，应按不符部分的实际价值承担赔偿责任。

　　第六条 双方约定，办理以上手续应当缴纳的税、费，按照以下第1种方式处理：

　　1、由乙方完全承担。

　　2、由甲、乙双方按国家规定各自承担。

　　第七条 该房屋自合同签订之日起X X X 月内被有关部门依法拆迁的，甲方应向乙方赔偿损失X X X 元。

　　第 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充协议。补充协议为本合同不可分割的部分。

　　第九条 如在履行本合同中发生争议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意按以下第1种方式解决：

　　1、提交郑州仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民起诉。

　　第十条 本合同自双方签字盖章之日生效。

　　第十一条 本合同一式叁份。双方各执一份，房屋权属登记机关一份。

　　第十二条 甲、乙双方约定补充条款如下：

　　甲方:乙方：

　　身份证号： 身份证号：

　　电话： 电话：

有关买卖合同范文汇总

　　问题的提起：被誉为中国首例信息侵权案的中国经济信息社诉中国科学技术信息研究所侵犯信息著作权纠纷案，已经北京市海淀区人民在被告缺席的情况下，作出一审判决。判定被告中国科学技术信息研究所对中国经济信息社发布的新华社信息构成著作权侵权。认定，新华社国内外记者所采写、编辑和分析加工整理的信息属于著作权的保护范围，原告系新华社所属的经济信息事业经营单位，被新华社授权经营其国内外记者采编的经济信息。被告内部不具有法人资格的职能部门“科技成果推广中心”在其信息服务网站页面上提供的部分经贸信息(数据)系新华社版权所有的信息，侵犯了原告的著作权。被告对原告所述事实供认不讳，但表示，其所属信息服务网站上提供的新华社信息，是从北京鸿讯信息咨询公司购得，在其采购协议书中，鸿讯公司称拥有其所提供信息的版权，鸿讯公司转买新华社信息与被告无关，因此原告应当起诉鸿讯公司，其不应任何法律责任。

　　笔者认为，一审作出此判决应基于两个理由：一是原告为合法权利人，二是受让人在购买该知识产权是没有尽到合理审查的义务。不过令我们深思的是，如何确定受让人承担责任的归责原则，如何认定受让人是否尽到合理审查的义务。在没有查清相关基本事实之前，一审作出这样的判决将会引起一系列的法律纠纷，相关当事人将被迫陷于讼累。

　　首先，没有出让人鸿讯公司参与到本案审理中来，无法查清案件基本事实。对于原告提出的证明原告是该项知识产权权利人的证据，作为本案被告的受让人自己是无法提供证据来反驳的。既然受让人无法应诉，所以干脆不应诉。即使受让人应诉，其还得请出让人协助提供证据，但是出让人凭什么要帮助受让人打官司呢?

　　其次，判定受让人败诉后，如果受让人的确是受了冤枉，为保护自己的合法权益，受让人将被迫以这份生效的法律判决书和从原告获取的证据作为其证据，以采购协议书为依据起诉出让人。由此，将导致第二个诉讼产生。不仅如此，该案件受理将不得不面对前一份判决书作出法律评判。如出让人举证证明其的确是合法的权利人，受让人前一诉讼败诉的原因在于其举证不力，在这种情况下，受让人不得不再次面临败诉。

　　第三.如受让人在第二个案件中败诉，说明前一份判决是错误的，或者讲有新的证据证明前一份判决是错误的。如果这种情况出现，受让人是否还需要利用从出让人处获取的新证据，通过司法途径(审判监督程序或者其他)来纠正前一份司法判决呢?

　　显然，出现这样滑稽现象的原因不仅在于当事人在诉讼程序上应对不力，本质原因是我国缺乏相关法律制度和相关诉讼程序的法律规定。随着网络技术和网络贸易的发展，相关纠纷出现的机率大大增加，如不从法律层面上解决问题，会增加从事网络交易的成本和风险，笔者认为，我国应当加强和健全知识产权交易的.相关立法，以减少交易的成本和保证交易的安全。而在实体法或在程序法上确立权利瑕疵担保制度是解决问题的关键。

　　不仅上述著作权许可使用合同，其他有关知识产权交易的合同如著作权转让合同，专利实施许可合同、专利权转让合同、专利申请权转让合同、技术秘密转让合同等技术转让合同的当事人均可能面临相同的法律地位。即某一受让人因知识产权许可合同取得了某项知识产权的使用权，受让人却遭遇到其他权利人的侵权诉讼，在这种情况下，受让人应如何应对，法律又如何确定案件相关方的法律地位和法律责任。

　　一.在法律上设立权利瑕疵担保制度的必要性。

　　由于我国没有从实体法和程序法上确立权利瑕疵担保制度，使得相关案件在诉讼时无法可依，特别是知识产权的受让人将被迫陷入无所适从的尴尬境地。以本案为例，原告以该项知识产权的权利人身份起诉该被告(从出让人处受让该知识产权)侵权，受让人以其与出让人之间的采购协议作为抗辩。如果说，原告的起诉是依法有据的，那么从道理上讲被告的抗辩理由也是合理的。由于被告的抗辩不直接针对原告的证据，根据合同只能约束合同当事人，不得对抗合同以外的人这一合同法基本原则。有权判定被告败诉，并承担侵权的民事法律责任。为维护自己的合法权益，被告只得依据采购协议再去起诉出让人，这时候，出让人可能会拿出一系列的证据证明其是合法的权利人，受让人可能再次败诉。面临这样的法律地位，受让人怎么办?是咽下该苦果，还是把诉讼进行到底?

　　一审作出上述判决，从法律层面上增加了受让人在受让某项知识产权时进行审查的责任。为了避免类似事件发生，其他商家在准备购买某项知识产权时，不得不把工作作在前头。受让方必须要求出让方提供其为合法权利人的证明文件，还得进行相关调查，以查明真正的权利人。不仅如此，从某种层面上讲，受让人即便是尽了合理审查的义务，还是无法辩明真正的权利人，只要受让人受让的知识产权侵犯了其他权利人的合法权益，法律就推定受让人没有尽到合理审查的义务。这样的法律规定实际是缺乏操作性，而且可能增加社会矛盾的产生。相关交易的成本因此将大大增加，这显然对整个市场的发展不利。

　　同时国际上关于涉外买卖合同的相关法律、公约均规定了所有权担保制度、瑕疵担保制度，因此，我国当事人应培养瑕疵担保制度的意识，并形成相关案件的诉讼模式，这有助于避免讼累，促进市场交易健康发展。

　　二.在现时法律制度下，知识产权的受让人应在合同中确立瑕疵担保条款。

　　为了尽可能避免出现上述尴尬境地，知识产权的受让人应当学会利用合同保护自己的合法权益，同时在面临相关诉讼时应积极合理使用法律武器。当事人在合同之中确立权利瑕疵担保条款，通过合同条款来保障自己的合法权益。首先在与出让方签订的合同中制订权利瑕疵担保条款，该条款应包括三个层次的内容：(1)出让方承诺，一旦受让方遭遇其他权利人的侵权诉讼，出让方应当有义务，以第三人的身份参与诉讼;(2)如果最终不同意追加第三人，受让人应当要求其出让人以其名义参加诉讼;(3)一旦判决受让方侵权，出让方应承担侵权责任，同时应承担对受让方的违约责任。其次，一旦碰到侵权诉

有关买卖合同范文汇总

　　买方： 买卖合同

　　卖方：（以下简称乙方）

　　（自然人或法人）住所地：

　　合同签订地：

　　甲、乙双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共

　　和国合同法》等相关法律的规定，就甲方购买乙方 达成如下

　　合同，以共同遵守：

　　第一条 名称、品种、规格和价格

　　1.1以上所列数量乙方必须保证保质、及时供应，实际购买及结

　　算数量以甲方的实际需求为准。

　　1.2 以上单价包含各种税费、运杂费及保险费等各项费用。

　　1.3 双方在履行合同的过程中无论实际需求的数量是否小于（或

　　大于）合同约定的数量，以及合同履行时间的长短，合同确定单价不

　　再调整。

　　1.4 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定

　　及计算方法：运输途中允许有（ ）%的自然增（减）量，交货数量

　　允许有（ ）的正负尾差。结算时以双方共同签字确认的实际交货数

　　量为准。（本条可以根据实际需要进行删减）

　　第二条 质量及检验

　　2.1质量按照 规定标准执行，(如果按样本，样本作为合同附件)由乙方按批向甲方交送货物出厂质量证明文件，甲方凭单验质。(须注明所执行的按国家标准或者行业标准,如标准代号、编号和标准名称等）

　　2.2 甲方出具验收单后，货物所有权转移给甲方，但并不免除乙方对货物应负的质量责任。

　　2.3 甲方在货到工地后的 天内，按照监理单位或业主单位的要求对货物进行检验，如果发现不符合约定，由乙方承担质量责任，并无条件按甲方要求退、换货物。

　　2.4 质保期：货物在质保期内出现质量问题由乙方负责维修或更换，相应的费用由乙方承担，如果甲方直接负责维修更换的，相应费用由乙方承担。如因乙方提供的产品出现质量问题产生的一切后续责任，包括检测费、业主罚款、维修费、误工费（包括但不限于）等一切损失，均应由乙方承担。

　　第三条 包装方式和包装品的处理

　　3.1卖方提供的全部物资均应按技术规格规定进行包装，包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。

　　3.2物资的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格规定的内容，严格遵守国家有关规定并符合买方的合理要求。

　　3.3由于货物包装不当或采取防范措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿相应货物以及因此发生的全部费用。

　　第四条 交货方式

　　4.1 交货地点：

　　4.2 交货时间以甲方通知时间为准。

　　4.3 交货方式为乙方负责货到甲方指定地点，乙方负责办理物资的运输及保险，并承担相关费用及风险。

　　4.4 乙方负责在指定地点的卸货（或按合同约定），由甲方派员对产品的外观质量进行初验和数量进行验收，价格按照合同约定处理，甲方所派人员无权对价格以及质量进行确认。

　　第五条 付款及结算（下列付款条款为参照条款，具体付款方式根据需要进行调整，但5.4条不可删除）

　　5.1 合同签订后，甲方向乙方支付预付款 元。(不建议支付预付款，如必须要付，且款额较大，乙方应向甲方提供等价的银行保函作为担保，如果有就保留此条，如果没有约定，就删除该条）

　　5.2 每月日至次月 日为一个结算周期，双方办理月结算，待业主支付甲方计量工程款到帐后5日内由甲方向乙方按合同约定付款。

　　5.3 甲方付款前，乙方必须向甲方提供税务及甲方指定收料人员出具的相应收货单据，否则甲方拒绝付款。

　　5.4 如遇特殊原因，甲方没有按照合同约定及时付款，对此乙方应给予充分谅解，并不追究甲方迟延付款的违约责任（包括违约金、利息和资金占用费等）。

　　5.5 合同履行完毕后，双方应当办理 买卖合同最终结算手续，在办理结算时，乙方应当将甲方向其出具的'相关收货单据全面提交；否则在办理结算后，对乙方未提交的部分视为已经结算完毕，甲方不用另行向乙方支付任何费用。

　　第六条 合同终止或解除

　　6.1乙方负有按照甲方的要求及时保质保量供货，如果乙方迟延供货超过3天或乙方拒绝履行，则甲方有权单方解除合同，并要求乙方向甲方支付剩余货款10%的违约金作为经济补偿。

　　6.2 因非本承包人以及其他不可抗力的原因导致本工程项目的停工、延期，致使合同目的不能实现，甲方可以向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，乙方应予同意。

　　第七条 通知条款

　　7.1 根据本合同需要发出的所有通知以及双方的文件往来等，必须以书面形式。

　　7.2乙方通讯地址及收款账户为：

　　乙方名称：

　　地址：

　　收件人： 电话：

　　乙方银行账户及账号：

　　第 不得转让条款

　　涉及本合同债权债务禁止转让，任何一方所做的转让无效。

　　第九条 争议的解决

　　甲、乙双方如发生争议应友好协商解决，协商不成，向合同签订地提起诉讼（如该项目为铁路项目则约定为：向合同签订地铁路运输提起诉讼）。本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定，本条款禁止以任何形式变更。

　　第十条 其他

　　10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　10.2 本合同未尽事宜由双方另行协商书面确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署为有效。书面补充协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　10.3 本合同一式份，甲、乙双方各执 份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　负责人或代理人：

　　乙方（签字、签章或按手印）：

　　负责人：

　　签订时间：

有关买卖合同范文汇总

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就乙方收藏品转让甲方的事宜签订以下协议，共同信守。

　　一、乙方转让给甲方_________________藏品，约定藏品状态见附件。

　　二、甲方于乙方交货时，先按转让成本价（_________元）付款，甲方即拥有对该藏品的使用权与处置权，甲方通过对藏品进行增值投资（包装、宣传、附加文化内涵等）提升藏品价值；乙方保留该藏品增值部分的净收益共享权，该增值部分净收益按甲方_______%、乙方_______%比例共享，甲方在增值净收益实现后1个月内支付乙方。

　　三、双方协议期自______年______月______日至______年______月

　　______日止，同时约定乙方最低增值净收益为_____________元；期满未达约定最低标准的.，由乙方按成本价回购藏品或由甲方按约定最低标准补足后买断乙方对藏品的一切权利。

　　四、协议期间，该藏品由甲方负责保管，丢失损坏视同买断藏品进行处理；藏品自身的物理、化学变化引起变质、损坏的，甲方不负责任。

　　五、本协议一式二份，双方各执一份，经双方签章后，即行生效。如有未尽事宜，双方另行协商补充。

　　甲方（签章）：____________ 乙方：____________________代表：____________________代表：____________________签约时间：________________ 签约时间：________________

有关买卖合同范文汇总

　　甲方(出卖人)：_____ 住址：_____ 身份证号：_____

　　乙方(买受人)：_____ 住址：_____ 身份证号：_____

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于*号车库(实测建筑面积*平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币______元整(大写：______元)。然后乙方在______年_____月______日前一次性付清。

　　三、甲方在______年______月______日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。然后如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

　　五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：______

　　乙方(买受人)：______

　　日期：________年_____月______日